利用規約
利用規約
株式会社ユーモー(以下「当社」といいます)が提供するWebサイト制作および関連サービス(以下「本サービス」といいます)をご利用いただくにあたり、以下の利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。本サービスをご依頼いただくお客様(以下「発注者」といいます)は、本規約に同意したものとみなします。
第1条(規約の適用および優先順位)
1. 本規約は、本サービスの提供および利用に関し、当社と発注者との間に適用されます。
2. 当社と発注者との間で、本規約とは別に書面または電磁的記録(クラウドサイン等の電子契約を含みます)による個別の契約(以下「個別契約」といいます)を締結した場合、当該個別契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条(契約の成立)
本サービスの契約は、当社が提示した見積書等の内容に対し、発注者がメール等の書面により発注の意思を表示し、当社が指定する初期費用(または着手金)の入金を確認した時点、または個別契約を締結した時点で成立するものとします。
第3条(資料等の提供・協力義務)
1. 発注者は、Webサイト制作に必要なテキスト原稿、画像、ロゴデータ等の資料を、当社が指定する期日までに提供するものとします。
2. 発注者からの資料提供や確認作業に遅延が生じた場合、当社は納期の延長を行うことができるものとします。
第4条(修正・仕様変更)
1. 制作途中またはテストアップ後におけるデザインやレイアウトの修正は、事前に取り決めた回数または常識的な範囲内において無料にて対応いたします。
2. 確定済みのデザインや仕様を大幅に変更する場合、または当初の要件定義に含まれない新たな機能追加・ページ追加が発生する場合は、別途お見積りのうえ、追加費用を請求できるものとします。
第5条(納品・検収)
1. 当社は、完成したWebサイトをインターネット上で確認できる状態(テスト環境等)にし、発注者に納品・検収の依頼を行います。
2. 発注者は、通知を受けた日から7日以内に内容の確認(検収)を行うものとします。修正がある場合はこの期間内に申し出るものとし、期間内に連絡がない場合は、検収が完了し合格したものとみなします。
第6条(お支払い)
発注者は、当社からの請求書に基づき、指定の期日までに指定の銀行口座へ制作料金を支払うものとします。なお、振込手数料は発注者の負担とします。
第7条(キャンセル・途中解約)
契約成立後、発注者の都合により制作をキャンセル(途中解約)する場合、発注者は当社に対し、キャンセル時点までに行われた作業の進行度合いに応じた作業代金を支払うものとします。すでに着手金等を受領している場合、これを充当し、不足がある場合は追加請求、余剰がある場合は返金(振込手数料は発注者負担)するものとします。
第8条(著作権・所有権)
1. 本サービスにおいて制作されたWebサイトの所有権および使用権は、制作費用の全額支払いが完了した時点で発注者に移転します。
2. ただし、制作過程で当社が独自に開発・使用したプログラム、スクリプト、ノウハウ等の著作権は、当社に帰属するものとします。発注者は納品物を自己のWebサイト運営の目的でのみ使用できるものとします。
第9条(免責事項)
当社は、以下の事由により発注者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
- (1) 納品後の発注者自身によるテキスト変更、画像変更、プラグイン更新等による表示崩れやシステム不具合
- (2) レンタルサーバーやドメインの障害、通信回線の異常、その他外部環境に起因する不具合
- (3) 本サービスを利用したことによる、売上の減少、第三者とのトラブル、その他の間接的損害
- (4) WordPressや利用プラグイン等のバージョンアップ等に伴う不具合(別途保守契約がある場合を除く)
- (5) 当社が推奨する主要ブラウザ(最新版のGoogle Chrome、Safari、Edge等)以外の古いブラウザや、特殊な端末環境における表示崩れ・動作不良
第10条(契約不適合責任・不具合対応)
納品完了後、30日以内に当社の作業に起因する明らかな仕様との不適合(リンク切れ、表示崩れ等)が発見された場合、当社は無償にて修正を行います。ただし、発注者や第三者が手を加えたことによる不具合や、納品時には予見できなかった外部環境の変化によるものは対象外となります。
第11条(保守・運用)
納品後のコンテンツ更新、システムメンテナンス、バックアップ対応等は本サービスの対象外とし、必要に応じて別途「保守管理プラン」等の契約を締結するものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
当社および発注者は、自己が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、および反社会的勢力と一切関係を持たないことを表明し、保証します。
第13条(管轄裁判所)
本規約に関して紛争が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、予告なく改定される場合があります。改定後の規約は、当社のWebサイト上に掲載された時点で効力を生じるものとします。
